以下是苏州建筑工程施工合同(以下简称“本合同”)的范本,供各方签订合同时使用。
甲方
(公司名称)
(公司地址)
(法定代表人)
(联系电话)
乙方
(公司名称)
(公司地址)
(法定代表人)
(联系电话)
工程名称
(工程名称)
工程地点
(工程地点)
合同签订时间
(合同签订时间)
合同金额
(合同金额)
合同内容
一、甲方委托乙方进行工程施工。
二、乙方应按照国家及地方有关规定执行施工标准,保证工程安全、质量、进度。
三、甲、乙双方应于每个月月底前进行施工进度交底和工程质量验收,如出现问题应及时解决。
四、甲方应按照协议向乙方支付工程款项,乙方应按照实际施工进度和质量要求进行结算,并在付款后提供相应的发票和收据。
五、如因本合同履行发生争议,双方应先协商解决,无法协商的,可向有关部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、本合同自签订之日起生效,有效期为(合同有效期),到期后,双方如需继续合作,应进行新的合同签订。
合同附件
1、(施工计划)
2、(工程进度表)
3、(工程质量验收标准)
4、(合同支付款项条款)
5、(争议解决方式)
甲、乙双方对上述合同内容及附件均认可、同意并签字。
甲方签字:
乙方签字:
签订日期:
苏州建筑工程施工合同范本中详细说明了合同的甲、乙双方的信息、工程的名称、地点、合同金额、有效期、合同内容、附件等。此外,在合同内容中,还对双方合作过程中需要注意的各项规定进行了详细的阐述。此范本可以为有需要的工程建设合作伙伴们提供借鉴,以保证双方的权益得到有效保障。
精品建筑工程施工合同范本
本合同由甲方和乙方根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》等相关法律、法规的规定,自愿签订。
甲方
甲方名称:
地址:
联系人:
电话:
乙方
乙方名称:
地址:
联系人:
电话:
工程基本情况
工程名称:
工程地点:
工程预算造价:
工程质量标准:
工程周期
开始日期:
结束日期:
合同条款
第一条 工程范围
乙方承担本工程的施工任务,包括但不限于设计、施工、材料采购、质量控制、安全保障、现场管理等工作。
第二条 工程质量
乙方在本工程的施工过程中,应按照工程质量标准要求,严格控制材料采购、施工过程、验收等环节,确保工程质量符合相关法律、法规的规定,并承担相应的法律责任。
第三条 工程预算
本工程预算造价为_______元(人民币),乙方应按照预算合理控制材料采购和工程施工成本,并在施工过程中及时通知甲方变更预算情况,经甲方同意后再进行调整。
第四条 施工周期
本工程的施工周期为____天/月(天/月数),乙方应保证在规定时间内按时交付工程。
第五条 现场管理
乙方应派遣负责人员进行现场管理,从施工准备开始到工程验收结束,确保施工现场安全、卫生。
第六条 工程变更
如因规划设计变更、施工过程中不可抗因素等原因,需要对工程范围或工程预算进行变更,乙方应当及时通知甲方,并经甲方同意后方可进行。
第七条 工程验收
工程竣工后,乙方应邀请甲方组织工程验收,确保工程质量符合相关质量标准的要求。
第八条 违约责任
如果乙方在合同履行过程中违约,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任,并要求乙方赔偿相应的损失。
第九条 合同解除
本合同解除,甲方有下列情形之一的:
1.乙方无正当理由延误工期超过____天(小时)的;
2.乙方未经甲方同意,擅自对工程范围或预算造价进行变更的;
3.乙方未按照质量标准要求施工,且拒不改正的;
4.乙方不正当得益的;
经甲方书面通知乙方后,乙方仍不改正以上违约行为的。
附则
1.本合同自双方签字之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。
2.本合同未尽事宜,可由双方协商后一致同意生效。
3.本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,可向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签署日期:
以上为精品建筑工程施工合同范本,包括了工程范围、工程质量、工程预算、施工周期、现场管理、工程验收、违约责任、合同解除等条款,甲方和乙方应认真履行合同约定,确保合同有效且符合法律法规的要求,合同的条款内容可根据实际情况进行相应调整。
天津建筑工程施工合同范本及其关键条款
天津建筑工程施工合同的重要性
在进行大型建筑工程时,外包给专业承包商,签订建筑工程施工合同至关重要。这个合同可以确保工程方案按照合同约定的被执行,并确保在赔偿和纠纷问题出现时,解决方法得以实施。
关键条款
在签订天津建筑工程施工合同时,必须包括以下关键条款:
1. 工程规模和技术路线
工程规模和技术路线的详细说明在合同中必须完整地列出。这不仅可以确保项目符合预期需求,还可以预防来自技术方面的挑战。
2. 工程进度和计划
工程进度和计划的标准应该清晰地规定,以避免工期延误和工作时间的浪费。如果承包商无法遵守合同中规定的完成时间,则应承担相应的赔偿责任。
3. 付款方式和阶段性支付
阶段性付款应当在合同中明确规定。这个要求可防止承包商途中因资金不足而导致工程停滞的情况。在合同中,还要规定付款方式和付款期限以避免重大争议。
4. 变更和取消
工程修改和取消应当在合同中規定,任何變更均需按照程序并以書面形式提交变更合同,以确保透明,避免又再次发生额外的争议。
5. 纠纷解决方式
在背景介绍中提到的,当施工涉及支付和纠纷问题时,得以避免相互指责的争议。因此,在合同中应明确规定纠纷解决的方式,以及每一方的权利和义务。
天津建筑工程施工合同是每个工程项目的核心,不可忽视。承包商和业主双方签署的合同条款是确保施工有序进行和解决纠纷的重要保障。